裝修工程承包合同實用版

裝修工程承包合同實用版，下面就來給大家詳細介紹：
1、裝修工程承包合同首先需要寫甲方和乙方的名稱。2、其次需要寫為了使工程順利進展，甲乙雙方簽訂的協議內容，包括：工程名稱、工程地點、工程造價、開工日期等。3、最後還需要雙方簽名、寫上聯繫電話等。

裝修工程承包合同1

發包方： (以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5 工程期限__ ___歷天，開工日期______年 月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

第二條 施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 甲方義務

3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，並負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;

3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衞及消防等各項工作;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條 乙方義務

4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效後，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

第四次：工程完工及竣工驗收後，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。

8.2 工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。

8.4 本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起 12 月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠於驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，並辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5 由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條 關於設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字後，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工後，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收，並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則

13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商後簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效，履行完畢後自行終止。

13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝修工程承包合同2

甲方：(業主)：

乙方：(施工方)：

按照《中華共和國合同法》和《河南省建築市場管理條例》的規定，結合店面裝飾工程交易規則及工程具體情況，雙方達成以下協議：

一、合同主要內容：

1、甲方將自己位於 區(縣) 小區(街道) 店面(店名)以 形式交給乙方承做。

2、工程總造價：(大寫) (￥ )

1. 設計費 元(此費在總預算之內)。

2. 工期 天，從 年 月 日起至 年 月 日。

4. 工程保修期：一年(因甲方使用不當造成損壞)，不在保修範圍之內。

5、甲方代表(簽字)

6、乙方代表(簽字)

7、工程內容：施工圖紙報價單，並以報價單為準。

8、乙方提供主要材料及設備情況表。

9、本合同簽定生效後，甲、乙雙方應嚴格遵守合同所規定的各項條款。不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程總造價20%的違約金，並承擔因此造成的其它經濟損失。

二、合同細節説明：

1、甲方工作

﹙1﹚開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或有關作法説明一份，並向乙方進行現場交底。全部騰出或部分騰出屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所帶留的傢俱、陳設等採取保護措施，並與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備、並説明使用注意事項，辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，費用有甲方自理。

﹙2﹚甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，甲方其他成員歸工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸

﹙3﹚負責協調鄰里關係，保證乙方每日十二小時施工時間，否則工期順延。補誤工費。

﹙4﹚如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責辦理相應的審批手續。 ﹙5﹚協調有關部門作好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

﹙6﹚施工期間，甲方將屋門鑰匙交給乙方。工程驗收結算餘額後，原鑰匙交給甲方。

2、乙方工作

﹙1﹚組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定並簽字認可。

﹙2﹚嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或有關説明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程預算。

﹙3﹚遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備線、古樹名木不受損壞。做好現場保護工作，處理好由於施工所帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。

﹙4﹚施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆原建築物結構及各設備管線。工程竣工末移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3、工期

﹙1﹚甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，支付乙方趕工費並簽定工期變更協議。

﹙2﹚因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的應付誤工費。

﹙3﹚因設備變更或非乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工四小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。

4、工程質量及驗收

﹙1﹚工程以施工圖紙，設計變更的內容為依據。施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請相關部門對工程質量予以認證。經認證工程質量不符合約定的標準，人證過程支出的費用由乙方負責。經認證工程，質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

﹙2﹚甲、乙應雙方及時辦理階段工程的檢查與驗收手續。乙方應提前一天通知甲方參加驗收，甲方不按時參加階段工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認驗收、簽單。否則乙方有權停工處理，所造成的誤工費由甲方負擔，且工期順延。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

﹙3﹚由於甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5、變更

如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增添減工程項目時，須提前與乙方代表聯繫，在簽字變更後方能進行該項目施工，增添款項隨時結清。凡私自與工人商量更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應賠償相應損失。

6、結算

工程竣工驗收後，乙方提出工程結算併為甲方開據保修單。

7、材料供應

﹙1﹚本工程甲方負責採購供應的材料，設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。由甲方供應的材料，設計發生了質量問題或差異，對工程造成損失，負責由甲方承擔。

﹙2﹚凡由乙方採購的主要材料，設備必須在材料設備表中註明品牌，規格或質量標準並經甲方簽字認可，如與材料表不符，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

8、安全生產和防火

﹙1﹚甲方或乙方提供的施工圖紙或説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設備規範。

﹙2﹚乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規範》。

﹙3﹚如果甲方提供的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

﹙4﹚如果乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

9、獎勵和違約責任

﹙1﹚由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方應支付乙方50/天的誤工費;甲方如果不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1%支付滯納金，且工期順延。

﹙2﹚由於乙方原因，逾期一天，乙方支付甲方50/天的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方1%作為獎勵。

﹙3﹚甲方未辦理任何手續，擅自拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔損失。

﹙4﹚未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責，且視為驗收合格。

﹙5﹚因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

10、爭議或糾紛處理

﹙1﹚本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

﹙2﹚當事人不願意通過協商、調解解決問題或者協商、調解不成時，可向當地人民法院起訴。

11、補充條款

12、附件

﹙1﹚本合同正、副本各兩份、甲方、乙方、各持一份。 ﹙2﹚本合同履行完成後自動終止。簽字(章)有效。

13、附件

﹙1﹚施工圖紙

﹙2﹚工程預算表及報價表

﹙3﹚甲方提供材料、設備清單

﹙4﹚主要材料説明

﹙5﹚工程變更單

﹙6﹚工程驗收單

﹙7﹚工程結算單

﹙8﹚其它

甲方：

地址：

電話： 年 月 乙方：

代理人：

電話： 年 月 日日

裝修工程承包合同3

甲方： 電話： 身份證號：

乙方： 電話： 身份證號： 施工隊負責人： 電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的<建設施工合同>(GF-91-0201)及<北京市關於建設工程施工合同條例的補充規定〉，結合本工程情況，經雙方協商達成以下協議。

第一條 工程概況

1工程名稱：

2工程地點：

3工程面積： (以設計圖紙為準)

第二條：工程期限

1、本合同工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日竣工，工期為___ 天。每延誤一天扣除總工程款的3%作為違約金。

2、如遇下列情況之一的，工期順延;

①甲方工地不符合開工條件，或甲方遲延交付現場;

②設計圖紙變更或工程量增加;但工作量增加必須根據實際情況順延工期，不得謊報、亂報，否者也視為延誤工期。

3、施工期間增加的大、小活都必須按合同定價做。

4、其他經雙方協商同意簽字確認。

第三條：工程造價

3.1合同價款：本合同總造價為 元。

3.2工程項目報價表：(附後)

3.3合同款的調整，如甲方增加工程量或變更材料的，並以實際發生的工程量結算完畢及時增加工程變更款 元。

3.4合同款調整，如甲方減去工程量乙方應按實際減去相關費用 元。 第四條：工程款及結算方式

4.1 合同簽訂時，甲方按工程造價總金額的30%支付預付款，即 元;工程進度過半，甲方按工程造價總金額的20%支付進度款，即 元;乙方裝修完工之日，甲方支付餘款，即 元。

第五條：工程驗收

5.1由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場驗收。

5.2如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

第六條：施工材料

6.1本合同採用乙方 □包工包料 □包工不包料(請選擇)

6.2乙方供應材料清單(見工程造價表)

第七條：甲乙雙方的責任 7.1甲方責任：

7.2進場前向乙方進行現場交底，辦理工程所需一切審批手續;

7.3提供施工用水、電、垂直運輸等條件，負責協調與物業等相關部門的關係;

7.4需要該拆原建築結構或管線的，負責辦理相關審批手續;

7.2乙方責任;

7.21向甲方提供相關的工程設計施工案及工程預算;

7.22施工中嚴格遵守相關的工程施工安全範圍、保證質量;

7.23竣工後負責清理建築垃圾;

7.3進場押金，經雙方協商支付。

第八條：保修

8.1雙方約定：保修期為二年。當由於不可抗力或非乙方施工行為造成的損壞時，甲方則必須支付相應的材料費和維修費。

第九條：違約責任

9.1施工中甲方要求增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

9.2雙方約定：一方違約行為給對方造成經濟損失的，應當承擔相應的賠償責任，工期順延。

第十條：爭議解決

合同履行期間如甲、乙雙方發生糾紛，可協商解決，協商不成的，可以上訴法院解決。

第十二條：合同生效終止

本合同自簽字蓋章之日起生效。本合同在雙方完成約定的工作內容後即告終止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

第十三條：其它約定及條款

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日